涟水县2021年度高标准农田建设项目节余资金工程

招标公告

1. 招标条件

　本招标项目  涟水县2021年度高标准农田建设项目结余资金工程 。已由江苏省农业农村厅 以 苏农复[2021]15号文 批准建设，项目业主为 涟水县农业农村局 ，建设资金来自 中央及省级财政  ，招标人为  涟水县农业农村局 。涟水县2021年度高标准农田建设项目结余资金工程已具备招标条件，现委托江苏万源工程咨询有限公司进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

建设地点：涟水县石湖镇、东胡集李圩片、东胡集时码片、涟城街道庵元片、涟城街道王湾片、高沟镇、岔庙镇、成集镇、陈师街道悦来片、朱码街道、红窑镇红窑居委会片、红窑镇义兴片、陈师街道跨河片、保滩街道东境内，工程总造价约1200万元。建设工期：60日历天（2022年4月20日前竣工）。

建设内容：一标段：Φ100cm×8m涵洞1座；Φ80cm×6m节制闸1座；3.0m宽机耕路1.05km，项目建设地点位于石湖镇境内。B=1.6m,b=0.4m,h=0.6m防渗农渠0.33km；4.0cm×4.5m斗渠桥1座；Φ60cm×10m渡槽1座；Φ40cm×12m渡槽2座；Φ80cm×8m斗门1座；Φ60cm×10m农门1座；Φ40cm×10m涵洞1座；Φ60cm×6m涵洞3座；Φ80cm×6m涵洞5座；Φ60cm×6m退水闸2座；Φ100cm×6m涵洞1座；Φ60cm×60m管涵1m；1×1.0m分水池1座；3.0m宽机耕路0.9km，项目建设地点位于东胡集李圩片境内。Φ60cm×6m涵洞1座；Φ80cm×6m涵洞1座；Φ100cm×6m涵洞1座；Φ40cm×4m涵洞3座；Φ40cm×6m农门6座；3.0m宽机耕路1.26km，项目建设地点位于东胡集时码片境内。薛庄泵站维修1座；Φ80cm×6m涵洞1座；Φ60cm×6m涵洞2座；40cm×8m渡槽1座；Φ60cm×8m退水闸1座；Φ60cm×136m暗管1座；Φ80cm×50m暗管1座；Φ40cm×4m涵洞1座；Φ80cm×6m节制闸1座；3.0m宽机耕路0.04m，项目建设地点位于涟城街道庵元片境内。后高庄泵站维修1座；孙庄泵站维修1座；集东泵站维修1座；B=1.8m,b=0.5m,h=0.8m防渗农渠2.72km；B=1.6m,b=0.4m,h=0.6m防渗农渠1km；Φ80cm×6m节制闸1座；Φ80cm×25m节制闸2座；5.0×4.5m斗渠桥3座；2.0×4.0m农渠桥8座；3.0×4.5m斗渠桥1座；Φ100cm×6m涵洞2座；Φ60cm×20m涵洞2座；Φ60cm×8m涵洞1座；Φ60cm×24m渡槽1座；一支渠节制闸维修1座；3.0m宽机耕路0.85km，项目建设地点位于涟城街道王湾片境内。

二标段：B=1.8m,b=0.5m,h=0.8m防渗农渠1.68㎞；3.0×4.5m生态干渠衬砌增量1座；Φ80×12m斗渠桥1座；2.0×4.0m农渠桥7座；4.5×4m生产桥3座；Φ80cm×6m涵洞2座；Φ80cm×6m渠涵2座；Φ80cm×12m涵洞1座；Φ100cm×6m涵洞2座；Φ60cm×6m农门3座；Φ40cm×6m农门9座；Φ30cm×2m毛门10座；3.0m宽机耕路0.27km，项目建设地点位于高沟镇境内。350QZ-100黄园灌溉站1座；B=1.8m,b=0.5m,h=0.8m防渗农渠1㎞；B=1.6m,b=0.4m,h=0.6m防渗农渠1.88㎞；4.5×6m生产桥1座；Φ100cm×6m涵洞2座；Φ100cm×6m节制闸1座；Φ40cm×34m渡槽2座；3.0m宽机耕路0.4㎞，项目建设地点位于岔庙镇境内。B=1.8m,b=0.5m,h=0.8m防渗农渠2.32㎞；2.0×4.0m农渠桥8座；1.0×1.0×6m节制闸1座；1.0×1.0×2m分水池1座；Φ40cm×10m渡槽1座；Φ40cm×18m渡槽1座；Φ60cm×30m渡槽2座；Φ60cm×20m进水闸1座；Φ60cm×15m进水闸2座；Φ40cm×6m农门5座，项目建设地点位于成集镇境内。悦来电站维修1座；尹荡西庄北站维修1座；二支电站维修1座；港北泵站维修1座；尹荡电站维修1座；薛庄泵站维修1座；Φ80cm×6m涵洞2座；Φ40cm×8m渡槽1座；Φ60cm×6m涵洞1座；3.0m宽机耕路0.625㎞，项目建设地点位于陈师街道悦来片境内。B=3.5m,b=1.1m,h=1.20m防渗斗渠0.325㎞；Φ100cm×6m涵洞4座；4.5×10m生产桥1座；3.0m宽机耕路1.425㎞，项目建设地点位于朱码街道境内。3.0×4.5m斗渠桥2座；Φ80cm×6m涵洞 2座；3.0m宽机耕路0.69㎞，项目建设地点位于红窑镇红窑居委会片境内。

三标段：B=1.8m,b=0.5m,h=0.8m防渗农渠2.63座；B=2.3m,b=0.5m,h=0.9m防渗斗渠0.06㎞；Φ60cm×12m穿渠涵1座；Φ80cm×12m穿渠涵3座；Φ100cm×15m穿渠涵1座；Φ40cm×38m渡槽2座；Φ40cm×14m渡槽3座；桃园四斗渠维修1座；Φ60cm×6m农门7座；3.0m宽机耕路0.7㎞，项目建设地点位于红窑镇义兴片境内。团结片管道增加1㎞；4.5×6m生产桥1座；Φ100cm×6m涵洞1座；3.0m宽机耕路0.91㎞；3.5m宽机耕路0.4㎞，项目建设地点位于陈师街道跨河片境内。3.0m宽机耕路0.65㎞，项目建设地点位于保滩街道境内。

注：说明：投标人可参加上述三个标段中 一 个标段投标。

3. 投标人须知（采取资格后审）

3.1企业资质条件： 投标人具有水利水电施工总承包三级(含三级)以上资质证书 且有安全生产许可证的独立法人的施工企业。

3.2项目经理要求：

1.拟派的项目经理必须为本单位员工，具有投标单位签署有效期内的劳动合同；投标单位为其缴纳的社会保险（2021年6月1日以来连续6个月社保交费证明）证明材料；

2.投标人拟选派的项目经理须具有二级及以上注册建造师证书（水利水电工程专业）和安全生产考核（B类）证；

3.项目经理类似业绩：要求2018年1月1日以来（以完工或竣工验收时间为准）有担任过类似工程项目经理经历【类似工程指单项施工合同额在200万元及以上的农田水利灌溉及排涝工程（如：高标准农田项目、农业综合开发项目、国土整治项目、灌区改造项目等），业绩证明材料须提供：1、中标通知书；2、施工合同；3、竣工验收报告或业主出具的完工证明（1-3项缺一不可）】

4.投标人拟任的项目经理必须满足下列条件之一：

①项目经理无在建工程（提供投标人出具的承诺书，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前。备注：拟任项目经理在本项目投标截止时间前已在其它投标项目中拟任项目经理并中标，虽尚未签订承包合同但该项目中标通知书已发出的，该项目经理视为有在建工程）；

②项目经理虽有在建工程，但符合以下情形之一的，经该在建工程发包人同意，并完善有关手续后，可以参加其他工程项目的投标（提供原发包人出具的证明和投标人出具的除原发包人出具证明的工程外无其他任何在建工程的承诺书，时间均为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）。

（a）合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。

（b）通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收。

（c）通过合同完工验收。

（d）工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。

（e）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。

3.3安全要求：需提供有效的企业《安全生产许可证》。

3.4投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

3.5不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形；

3.6不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形；（投标人须提供“信用中国”网页截图并加盖单位公章）

3.7不得存在两年以来因违反招标投标规定受到行政处罚的情形（以行政处罚决定日期文件为准）；

3.8不得存在两年以来被人民法院生效裁判认定存在违约的情形（以人民法院裁判日期文件为准）；

凡与资格审查有关的资料，投标人必须按资格审查表中“提供的资料”要求链接诚信库，并将原件彩色扫描件上传至投标文件，否则将否决其投标；上述各项如有虚假一经发现，其资格后审不合格；如已中标的，将取消中标人资格，对招标人造成损失的依法赔偿，并保留追究其法律责任的权利。

 4.报名及招标文件的获取

请申请人于2022 年   1  月   18    日至  1    月   27   日登录淮安市公共资源交易平台(http://ggzy.huaian.gov.cn/epointweb/) 进行网上报名并下载电子招标文件。招标文件售价人民币305元，投标申请人直接在招标文件下载系统中下载招标文件，成功下载招标文件的投标申请人方可参加该项目的投标。本项目招标文件采用网上支付，不接受现场支付，售后不退。未在网上提交投标文件，将不予评审。

注：投标申请人须办理淮安市公共资源网上招投标诚信库、CA 证书及电子签章后方可参加投标（诚信库申报具体办法详见淮安市公共资源交易网→服务导航→下载中心→《淮安市公共资源交易系统操作指南》，下载相关文件，准备相关资料，投标企业单位类型请选择施工单位。（CA 证书办理点：淮安市深圳路 16 号淮安市公共资源交易中心二楼大厅；孙丹丹，电话：18994570775。投标单位 CA 证书激活地点：淮安市深圳路 16 号淮安市公共资源交易中心二楼大厅，联系人：陈超，电话：13770370470。技术支持:李工 15852444949）。

5.投标文件的递交

1、投标截止时间为 ：2022年  1  月  28  日上午 09 时 30 分。

2、开标时间同投标截止时间（本项目采用不见面开标，开标当日潜在投标单位无需到达开标现场。不见面开标大厅具体事项见招标文件投标须知前附表相关要求）。

3、逾期上传或者未上传至指定平台的投标文件，招标人不予受理。

6. 评标办法

本工程评标办法采用：合理低价法。

（1）评标委员会在有效投标中按照得分由高到低的次序推荐不超过3名中标候选人，并标明排序。评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，则采取抽签方式确定排序优先。如果评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或界定无效标后，有效投标不足三个，评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高到低的次序作为中标候选人向招标人推荐。

（2）在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定其中一种方法。

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20％（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4－6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A）。

评标基准价＝A×K，K值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为97％、98％、99%。

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20％（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4－6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A），招标控制价为B，

则：评标基准价＝A×K1×Q1＋B×K2×Q2

    Q2＝1－Q1，Q1取值为30%、35%、40%；K1的取值为97％、98％、99%；Q1、K1值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定。K2的取值为100%。

（3）投标报价等于评标基准价的得满分（100分），投标报价相对评标基准价每低1％扣0.6分，每高1％扣0.9分；偏离不足1％的，按照插入法计算得分。

注：评标结束后，除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。  

7.联系方式

招 标 人：涟水县农业农村局        

联 系 人：    成大伟          王

电    话：  0517-80810667 （上午9：00时至11:30 时，下午 14:00 时至17:00 时）   

招标代理机构：江苏万源工程咨询有限公司

联 系 人：   王伟杰   

电    话： 13852393671 （上午9：00时至11:30 时，下午 14:00 时至17:00 时）

2022年  1   月   18    日